农村个人建房施工合同
2021-09-06 11:26:13 587 来源:慧法顾
在我国广阔乡村,每户乡村居民具有一块宅基地,这就是说乡村居民能够在本人的宅基地上自建房屋。
在我国广阔乡村,每户乡村居民具有一块宅基地,这就是说乡村居民能够在本人的宅基地上自建房屋。而普通自建房屋都是请人来修建的,这就需求签署一份乡村个人建房施工合同,以明白双方之间的权益义务。接下来,我们一同理解一下乡村建房合同的相关学问。
一、乡村个人建房施工合同
建筑单位(个人): (以下简称甲方)
施工单位(个人): (以下简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》和《建筑法》的有关条列及规则,对路合本工程详细状况,双方达成如下协议,共同遵照执行:
(一) 工程概略:
1. 工程称号:
2. 工程地点
3. 工程内容、范围:完成甲方根底以上的土建工程(含内外粉刷,不含水电管道装置),包括正负零线以下(含零线)局部施工。详细以图纸为准。
4. 承包方式:包清工,甲方提供架子所需的扎丝(铅丝)。
5. 施工日期:
6. 质量等级:优秀
7.本工程总造价(清工费):按以下价钱计算:① 现浇局部按110元/㎡(不包括卫生间);② 其他按75元/㎡;③ 详细建筑面积以实践丈量为准(除房屋建筑正负零线以下(含零线)的建筑面积)。
(二) 甲方工作
1. 甲方提供土建工程所需的水泥、钢筋、沙、石子、架子所需的扎丝(铅丝)等建筑资料,同时须保证乙方施工资料供给。
2. 甲方如需对图纸停止更改,须恰当提早通知乙方。
(三)乙方工作:
1. 按施工现场和施工图纸打求,做好施工。
2. 乙方 不得随意更改施工图纸。
3. 乙方须地保证工程质量的前提下节约资料,砼砂浆需按规则配合比施工。
4. 施工现场做好平安围栏和文化施工。
5. 工程项目废品在未完工托付运用前,由乙方自行维护,完工验收托付甲方后由甲方担任。
6. 乙方施工必需保证质量。主体构造、完工质量必需抵达优秀规范。因质量问题产生的一切结果,均由乙方担任赔偿。
(四)工期、验收
1. 施工工期:从开工到主体工程完工期限为50天(内外墙粉刷除外)。
2. 工程质量必需承受甲方派出的施工员全面检查。
3. 每层竣工后须经过甲方指定的施工员验收后才可停止下一层的施工。
(五) 工程款的支付和预付:
1. 一层构造竣工预付 仟元,二至三层竣工各预付 仟元,结顶并盖好瓦后付 仟元,粉刷竣工后付仟元,其他工程招待房屋验收后五个月内一次性付清剩余款项。
2.各预付、结算款项须在甲方指定的施工员验收合格前方可支付。
3.款项决算按实践完工图停止调整。
(六) 其他:
1. 施工期间,乙方须严厉恪守《平安操作规程》停止施工,如在施工期间发作平安事故,由乙方承当全部的义务和费用。
2. 本合同自签署之日起生效。
3. 本合同一式二份,甲、乙双方各执一份。
甲方(盖章): 乙方(盖章):
甲方代表(签名): 乙方代表(签名):
签约日期: 年 月 日
建房施工合同
二、建房施工合同
甲方:乙方:
甲方请乙方在 建一幢日/田字型框架式水泥砖混构造四层半住宅楼,现甲乙双方自愿达成以下协议:
(一)工程方式:
甲方担任建房所需的钢筋、水泥、红砖、沙石灰、碎石等资料,并担任运到工地。乙方担任楼房的主体工程施工,及建房中的一切机械工具。
(二)工程工价:按楼面投影面积计算,每平方米 元(包括批灰工钱)
(三)甲方义务:
1,提供施工用水、电、矿泉水。
2,及时提供一切需用建材。
3,捣楼面时,每层加多支付钱 元给乙方,并提供工作人员每人快餐一份。
4,另外要加给乙方的价钱:捣门尺加收 元,捣地台加 元。批灰外墙 元。
(四)乙方工程内容:
1,楼房主体建筑、柱、梁、墙、楼面等各种规格由甲方的确。
2,淋砖,工程完毕后,清算各楼层。
3,墙内外批灰,但不包括门面。
4,楼顶砌围封一米高。
5,用水泥砌楼梯三角。
6,装置排污管。
7,前檐阶捣水泥。
8,柱、梁用全新模板。
(五)乙方必需保证到达如下请求:
1,保管好并合理运用甲方的建筑资料。
2,水泥柱注重垂直度,偏向不能超越1厘米。
3,捣水泥楼层时不得有水泥纸和其它大的杂物。
(六)乙方要实行平安施工,施工中左形成平安事故,由乙方承当一切义务,与甲方无关。
(七)乙方要确保施工质量,如达不到甲方请求,甲方有权请求乙方翻工,翻工所需工钱和资料由乙方担任。
(八)工程付款:每完成一层主体工程后,甲方付给乙方 %,余下工程款在全部竣工验收合格后一次性结通。
(九)以上不尽事宜,由双方协商处理。
(十)以上协议一式两份,签字后即生效。
甲方:乙方:日期:
三、施工合同的范本
甲方:公司
乙方:工程有限公司
甲方将基建工地水池石方爆破任务拜托乙方作爆破设计与施工。经双方协商达成如下协议:
(一) 工程地点:
(二) 工程量: 约 m3
(三)工程造价: 元钱
(四) 付款方式:乙方设备进场开端钻眼作业,甲方支付乙方工程款的50%,尾数待工程竣工后一次性付清。
(五)甲乙双方义务:
1、甲方义务:
(1)担任肃清水池内原有松石、浮土,以便当乙方钻眼作业。
(2)派人员辅佐乙方作好爆破平安戒备工作。
2、乙方义务:
(1) 担任到政府各有关部门办理爆破施工手续。
(2)担任整个爆破过程的平安工作,担任确保爆破对甲方 #住宅楼构造不予影响及毁坏。
(3)作业人员持证上岗。
(4)增强平安戒备工作。
(六)违约义务:
1. 乙方按甲方请求完成爆破施工。
2. 甲方按时结算工程款,不得以任何借口拖欠工程款。
(七)本合同未尽事宜,双方另行协商处理。
(八)本合同一式肆份,双方各执二份。
甲方: 乙方:
甲方代表: 乙方代表:
以上就是由慧法顾编辑整理搜集的关于乡村个人建房施工合同的法律学问。不要小看上面合同中的每一个条款,那些都是关系到当事人双方切身利益的条款。假如当事人不恪守上述条款,那是要承当法律义务的。假如您还有其他问题的,欢送咨询慧法顾律师。
- 企业律师顾问一年的收费标准是怎样的?
- 2021香港律师事务所排名(香港十大律师事务所排行榜单) 2021-07-14
- 公司裁员让员工签自愿离职可以举报吗 2022-11-15
- 变更公司名称的通知函模板 2021-11-04
- 2022年辽宁公司经营律师收费标准(辽宁公司经营律师费多少钱) 2022-03-01
- 律师事务所收费标准是多少? 2022-03-31
- 2022年河北医疗纠纷律师收费标准(河北医疗纠纷律师费多少钱) 2022-03-29
- 醉驾撞人逃逸怎么判 2023-01-29
- 劳动合同没给我算生效吗 2023-01-30
- 2021澳门律师事务所排名(澳门十大律师事务所排行榜单) 2021-07-14
-
1年前
罗大哥 · 普通用户 近期解答 20 人
问题:新房还沒装修入住物业就要我们交物业费,请问这合法吗
分析:国家对此并没有明确规定,如果业主与物业管理公司在物业管理合同中规定业主要支付装修管理费,那么业主就要按合同支付管理费;如果双方并没有这种约定,那么物业管理公司就不能向业主收取装修管理费
-
1年前
林二七 · 普通用户 近期解答 2 人
问题:跟朋友一起喝酒,结果因为他喝太多导致死亡,其他跟着一起喝酒的朋友需要承担什么法律责任么
分析:你好,以上情况如果没有强制劝酒等情况不应当承担责任,具体可以面谈帮助分析。
-
1年前
罗大哥 · 普通用户 近期解答 20 人
问题:我想和丈夫离婚,但他向我要钱,不给钱就不离,我该怎么办。
分析:你好,可以去起诉离婚
-
1年前
王飞 · 普通用户 近期解答 6 人
问题:您好,我的跟别的男人跑了三年了,也联系不上,我想离婚怎么离婚呀
分析:您好,可以直接向法院提起离婚诉讼,如果因找不到被告而无法通过直接送达、邮寄送达或其它方式送达诉讼材料和开庭传票的,可由法院进行公告送达,公告期为公告刊登之日起60日。60日后,若对方不到庭,法院会缺席宣判的。
-
1年前
王飞 · 普通用户 近期解答 6 人
问题:被流浪猫狗咬伤谁担责?
分析:您好,如果流浪狗和流浪猫被人收留了,流浪狗和流浪猫的收留者就是动物的管理人了,被人收留的流浪狗和流浪猫造成他人损害的,动物管理人也就是收留者应当承担侵权责任。但如果只是好心人路过的时候或者偶尔去喂养它们一下,流浪狗和流浪猫没有事实上的主人或者管理人,这就无法确定承担侵权责任的主体。这种无人管理的流浪狗、流浪猫伤人的案例目前在我国存在法律空白。
-
1年前
王飞 · 普通用户 近期解答 6 人
问题:农村盖房子时工人摔伤应向谁索赔?
分析:您好,根据《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第十一条规定,雇员在从事雇佣活动中遭受人身损害,雇主应当承担赔偿责任,雇员在从事雇佣活动中因安全生产事故遭受人身损害,发包人、分包人知道或者应当知道接受发包或者分包业务的雇主没有相应资质或者安全生产条件的,应当与雇主承担连带赔偿责任。根据《侵权责任法》第三十五条规定,个人之间形成劳务关系,提供劳务一方因劳务自己受到损害的,根据双方各自的过错承担相应的责任。黄某系发包方,与孙某形成了建房承揽合同关系,孙某与李某则为雇佣关系。李某因脚手架松动而摔下,如其并不存在过错,则孙某作为雇主应对李某在建房过程中遭受的人身损害承担赔偿责任。黄某欲建四层楼房,按照相关法律法规规定应由具备相应资质的施工方来承建。黄某在明知孙某无任何资质的情况下而选用孙某为承建人,其在承建人的选用上存在过错。故李某可要求黄某与孙某共同承担赔偿责任。
-
1年前
罗大哥 · 普通用户 近期解答 20 人
问题:车辆买卖未过户,事故风险谁承担
分析:您好,我国《物权法》第二十三条规定:“动产物权的设立和转让,自交付时发生效力,但法律另有规定的除外。”第二十四条规定:“船舶、航空器和机动车等物权的设立、变更、转让和消灭,未经登记,不得对抗善意第三人。”这就是说,机动车买卖,只要车辆交付给了买主,车辆的所有权就立即发生转移,未过户登记不影响所有权转移和风险承担。车辆交付后而未办理过户登记手续的,其间发生事故,责任也应该是由车辆的买受人承担。
-
1年前
林十八 · 普通用户 近期解答 1 人
问题:房屋采光权受损害怎么办
分析:根据《物权法》第八十九条对采光权进行了明文规定,建造建筑物,不得违反国家有关工程建设标准,妨碍相邻建筑物的通风、采光和日照。当采光权受到侵犯时,《物权法》第三十二条规定受害人可选择和解、调解、仲裁或诉讼方式解决。受害人依据《物权法》第三十七条的规定,“可以请求损害赔偿,也可以请求承担其他民事责任”。是否侵犯采光权’首先要看影响采光和日照的房屋是否属于违章建筑。如果是经过审批的合法建筑,则当亊人可以另行提起行政诉讼,由法院按照行政诉讼程序进行审理和裁决。你可以依照相关的法律法规与对方当亊人进行协商,如协商不成可以到人民法院起诉。